Договор на услуги пожарной безопасности

Договор № _______

оказания услуг в области пожарной безопасности

г. Самара «__»___________2010 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги в области пожарной безопасности, перечисленные в Приложении 1 к настоящему Договору.

2. Права, обязанности и ответственность сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1 Оказывать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, на надлежащем профессиональном уровне с соблюдением требований действующего законодательства;

2.1.2. Проводить экспертизы проектной документации объекта на предмет соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности.

2.1.3. Проводить обследования объемно-планировочных и конструктивных решений объекта на предмет соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности.

2.1.4. Проводить проверку наличия систем противопожарной защиты зданий на предмет соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности (систем охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, систем противодымной вентиляции, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, и т. д.)

2.1.5.Соблюдать при оказании услуг по настоящему Договору правила пожарной безопасности, требования по охране труда, безопасности работ, благоустройству территорий и охране окружающей среды;

2.1.6. Устранять выявленные Заказчиком отступления от настоящего Договора в согласованный Сторонами срок.

2.1.7. Без согласия Заказчика не разглашать третьим лицам полученную от Заказчика информацию.

2.1.8. В случае невыполнения Исполнителем сроков оказания услуг, указанных в пункте 4.2. данного договора, выплачивать по требованию Заказчика пени в размере
0,1 % от стоимости договора, за каждый день просрочки исполнения договора.

Исполнитель имеет право:

2.1.9. Пользоваться всеми правами Заказчика при проведении проверок, в том числе: знакомиться с распорядительными документами, являющимися основанием для проведения мероприятий по контролю, а также актами, протоколами, определениями, предписаниями, составленными проверяющими органами в ходе проведения таких мероприятий в отношении Заказчика, получать от проверящих их копии;

2.1.10. Давать рекомендации Заказчику по вопросам, связанным с проведением проверок;

2.1.11. Отказаться от выполенения услуги или приостанавливать выполнение услуги, если Заказчик не выполняет надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, предоставляет Исполнителю заведомо ложные сведения, а также не выполняет рекомендации Исполнителя.

2.1.12. Самостоятельно определять способы оказания услуг по настоящему Договору;
2.1.13. Требовать от Заказчика представления документов, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору;

2.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Обеспечить Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств документами и информацией;

2.2.2. В разумные сроки ставить в известность Исполнителя о проведении плановых проверок.

2.2.3. Своевременно оплатить предоставленные услуги в соответствии с условиями, предусмотренными п.3 настоящего договора

2.2.4. После представления Исполнителем акта выполненных работ в течение 3-х дней подписать его или представить письменный мотивированный отказ от его подписания.

2.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от стоимости договора, за каждый день просрочки исполнения условий договора. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

Заказчик имеет право:

2.2.6. Получать от Исполнителя консультации, связанные с проведением работ по данному договору.

3. Стоимость договора и порядок расчётов

3.1. Стоимость договора составляет: _____________ рублей ____ копеек (____________
____________________________________________________________ рублей, ______ копеек), НДС не облагается.

3.2. Предоплата по договору составляет _____ % от его стоимости и осуществляется Заказчиком в безналичном порядке, на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем, в течение 3 банковских дней с момента подписания Сторонами данного договора.

3.3. Оплата за выполненную работу осуществляется Заказчиком в безналичном порядке, на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, подтверждающего выполнение Исполнителем взятых на себя обязательств по данному договору.

4. Срок выполнения работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по данному договору на следующий день, после поступления предоплаты на р./сч. Исполнителя, в соответствии с п.3.2. данного договора.

4.2. Работы по настоящему договору должны быть завершены в срок до «____» ___________________201_ года.

5. Порядок приемки оказанных услуг

5.1 Исполнитель в течение 3-х дней со дня завершения работ представляет Заказчику для подписания акт выполненных работ, в котором указывает полную информацию о фактических оказанных услугах. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ, обязан подписать и представить Исполнителю акт выполненных работ.

5.2. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего договора, Заказчик в течение 5 дней, с даты получения акта выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания данного акта.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия. При этом сроки исполнения условий договора сдвигаются на время действия указанных обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть, изменен и расторгнут, только по письменному
соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде Самарской области.

8.3. Изменения и дополнения к данному договору действительны только в письменном виде и оформленные надлежащим образом.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.6. Все сведения по настоящему Договору являются конфиденциальными и подлежат распространению и оглашению только с согласия Заказчика.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

LABOFBIZNES.RU ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность » Документация » Псд » Заключение договора » На монтаж

ДОГОВОР №

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

Производство работ. Гарантии.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.

ДОГОВОР № ТО-МУ

г. Москва «___» ___________ 201_ г.
  1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    1. Оборудование – РСПИ «Стрелец-Мониторинг», подключенное к ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» и установленное на объекте защиты, согласно Заявкам от Заказчика.
    2. Программное обеспечение – программное обеспечение, установленное на Оборудовании.
    3. СУВК (Система Удаленного Взаимодействия и Контроля) – программное обеспечение Исполнителя, позволяющее осуществлять автоматизированное взаимодействие с Заказчиком с целью автоматизированной передачи данных.
  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется осуществлять технический мониторинг Оборудования на объектах, согласованных Сторонами в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору с указанием объема, сроков и стоимости выполняемых работ, а Заказчик обязуется принимать результат выполненных работ и производить его оплату.
    2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.2.1. Договора, только в отношении Объектов, на которых у Заказчика заключен прямой договор (контракт) на выполнение необходимого комплекса работ на весь срок действия договора (контракта). В противном случае Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг, указанных в п.2.1. Договора. В случае, если Заказчик представит Исполнителю недостоверную информацию относительно условий работы Заказчика на Объекте, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
  3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
    1. Исполнитель обязан:
      1. При выполнении Заказчиком п.3.2.1. предоставить технические условия для подключения Заказчика к системе удаленного взаимодействия и контроля (СУВК).
      2. Выполнять работы согласно Приложению №1 к настоящему договору в строгом соответствии с условиями (объем, сроки, качество и т.д.), согласованными с Заказчиком, и нести финансовую ответственность за нарушение этих условий.
      3. В возможно короткие сроки сообщать Заказчику обо всех затруднениях и препятствиях, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору, и прикладывать все усилия к их устранению.
      4. При завершении оказания услуг по техническому мониторингу Оборудования по соответствующему Дополнительному соглашению, ежемесячно передавать Заказчику в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату.
      5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п.3.1.4, настоящего Договора, подписывает и возвращает Исполнителю по одному экземпляру документов, указанных в п.3.1.4, настоящего Договора или в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки выполненных работ с указанием причин, препятствующих их приёмке. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от приемки работ, стороны руководствуются статьей 753 пункт 4 ГК РФ.
      6. Выполнить работы собственными и/или привлеченными силами третьих лиц (по письменному согласованию с Заказчиком).
      7. Предоставлять информацию, согласно Приложения №1 и Приложения № 2 (при наличии информации (событий) на серверном оборудовании ПАК «Стрелец-Мониторинг») на электронную почту Заказчика ежедневно, за прошедшие сутки.
  4. Заказчик обязан:
    1. Предоставить параметры программного обеспечения Заказчика для автоматизированного взаимодействия с СУВК Исполнителя.
    2. Перед началом оказания услуг обеспечить подключение к СУВК Исполнителя.
    3. Перед заключением Договора предоставить:

— действующую Лицензию МЧС;
— документ, подтверждающий регистрацию Заказчика в территориальном налоговом органе по месту осуществления лицензированного вида деятельности;
— документы, подтверждающие квалификацию сотрудников, осуществляющих работы по техническому обслуживанию объектовых станций РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;
— перечень всех обслуживаемых объектов, на которых установлено оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг», корректировка количества объектов осуществляется Дополнительным соглашением к Договору (Приложение №2).

  1. Предоставлять данные для корректировки количества объектов не позднее 2-х дней с момента принятия данных объектов на обслуживание с обязательным указанием индивидуального ключа объектовой станции.
  2. При формировании и внесении изменений в Дополнительное соглашение к Договору (Приложение №2), предоставлять ссылку на проведенную процедуру закупки или контракт с указанием всех обслуживаемых объектов, на которых установлено оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг».
  3. Предоставлять Дополнительное соглашение о внесении изменений в адресный перечень обслуживаемых объектов к Договору строго до 23 (двадцать третьего) числа текущего месяца. Данные, которые будут получены после 23 (двадцать третьего) числа будут автоматически внесены в Дополнительное соглашение следующего месяца.
  4. Обеспечить допуск сотрудников Исполнителя на объект к месту оказания услуг.
  5. Принять услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора.
  6. Ежемесячно оплачивать услуги Исполнителя по техническому мониторингу Оборудования.
  7. Назначить приказом ответственное лицо за подписание актов и оплату счетов, с указанием номера телефона и электронной почты.
  8. ЦЕНА ДОГОВОРА
    1. Стоимость работ Исполнителя по техническому мониторингу одной единицы Оборудования составляет 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС в месяц.
    2. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня получения счета и Акта оказанных услуг от Исполнителя.
  9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
    1. Условия Договора и документы по его исполнению относятся к информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность указанной информации.
  10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. Договор вступает в силу с «__» ______ 2018 года по «31» декабря 2018 года.
    2. Для перезаключения договора на следующий календарный год, Заказчик обязан пройти обучение в центре технического мониторинга, предварительно подав заявку в письменном виде.
    3. В случае просрочки оплаты работ Исполнителя по техническому мониторингу Оборудования, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 %. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период со дня возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) на дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
    4. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнителем, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 %. Неустойка начисляется на сумму не выполненных работ за каждый день просрочки в период со дня возникновения просрочки (не включая эту дату) на дату полного выполнения работ (включительно).
    5. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Заказчиком, Исполнитель вправе взыскать с него штраф в размере стоимости работ Исполнителя по техническому мониторингу за одну единицу Оборудования в месяц.

6.6. Если Исполнителем выявлено, что Заказчик вводит в заблуждение Исполнителя в отношении целей использования настоящего Договора, в том числе использует его для предъявления третьим лицам в отношении объектов (в том числе для участия в государственных закупках), которые не обслуживаются Исполнителем, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере двукратной Стоимости работ Исполнителя по техническому мониторингу за одну единицу Оборудования в месяц за каждый факт выявленного события, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении по электронной почте (п.10) за 3 календарных дня до даты планируемого расторжения либо почтовым отправлением по адресу Заказчика, указанному в ЕГРЮЛ на момент отправки.
6.7. В случае выявления подтвержденных фактов нарушения действующего законодательства РФ или поступления информации от администрации обслуживаемых Заказчиком объектов или контролирующих органов МЧС о нарушении условий контрактов или требований к техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении по электронной почте (п.10) за 3 календарных дня до даты планируемого расторжения либо почтовым отправлением по адресу Заказчика, указанному в ЕГРЮЛ на момент отправки.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязанностей по Договору в случае действий или бездействий третьих лиц, препятствующих выполнению настоящего Договора.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.
    2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.
    3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
  2. СПОРЫ, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
    1. Споры между Исполнителем и Заказчиком рассматриваются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней. В противном случае, в Арбитражном суде г. Москвы.
    2. В случае нарушения пунктов 2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6, 3.2.9., 4.2., 6.6. и 6.7. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
    3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по требованию Заказчика, последний письменно уведомляет Исполнителя о намерении расторгнуть договор в срок не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом Заказчик производит оплату фактически выполненных работ по настоящему договору включительно до момента расторжения настоящего Договора.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
    1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.
    2. В случае наличия у Заказчика доступа в систему СБИС ЭДО ООО «Компания» «Тензор», для удобства первичного электронного документооборота между сторонами, Заказчику необходимо уведомить Исполнителя о данной возможности, на момент подписания настоящего договора, для дальнейшего взаимодействия.
    3. Документы, переданные по факсу, отсканированные документы, переданные по электронным адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, имеют юридическую (доказательственную) силу до даты замены их на оригиналы.
    4. Стороны вправе направлять друг другу уведомления и сообщения по электронной почте с дублированием почтовым отправлением, при этом, если информация о получении уведомления не получена, Сторона будет считаться уведомленной по истечение 20 календарных дней с даты направления такого уведомления.
    5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

— Перечень работ по техническому мониторингу Оборудования (Приложение №1)
— Форма Дополнительного соглашения (Приложение №2)

  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1
к Договору № ТО-МУ__
от «__» _____ 201_ г.
Перечень работ
по техническому мониторингу Оборудования

№ п/п Вид работ Периодичность
Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи 1 раз в месяц в автоматизированном режиме
Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга Круглосуточно
Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме тревога и неисправность Круглосуточно в автоматизированном режиме
Обновление программного обеспечения По мере необходимости
Восстановление работы системы связи в случае ее сбоя По мере необходимости

Оборудование (запасные части), вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ассоциация МЦПБ
ЗАКАЗЧИК:
ООО «_______»
Директор
___________________ М. Р. Дивеев
Генеральный директор
______________
№ п/п Объект Адрес объекта Ключ РСПИ «Стрелец-мониторинг»
1
2
3
  1. Сроки выполнения работ (оказания услуг): ежемесячно.
  2. Стоимость выполнения работ (оказания услуг): составляет ______ рублей ____ копеек, без НДС в месяц за _____ объектов.
  3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством РФ.
  4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано Сторонами в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ СОГЛАСОВАНА:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ассоциация МЦПБ
Директор
___________________ М. Р. Дивеев
ЗАКАЗЧИК:
ООО «_______»
Генеральный директор
________________
г.Москва «____» ____________ г.

Предмет договора:

1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.

1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.

Стоимость работ:

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп

2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.

2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.

2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ

2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.

Ответственность сторон.

3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Форс-мажор.

4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.

4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.

4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

Разрешение споров.

5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.

5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

Срок действия договора.

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

Дополнительные условия.

9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.

9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00

Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик

Исполнитель

Заказчик ________________________ ( )